Национальный космодром на Дальнем Востоке

[Дмитрий Инфан]

А дату ещё не назначили.

[ZOOR]

Дату не назначили, а насрать успели

Россия. ДФО > Экология > rpn.gov.ru, 10 февраля 2017 > № 2069499

9 февраля 2017 г. в Хабаровске под председательством заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Рамиля Низамова состоялось совещание по подведению итогов работы территориальных органов Росприроднадзора Дальневосточного федерального округа (ДФО) за 2016 год. В нем приняли участие заместитель Полномочного представителя Президента РФ в ДФО Владимир Солодов, представители органов исполнительной власти субъектов Дальневосточного федерального округа, руководители территориальных органов Росприроднадзора.

Во вступительном слове Рамиль Низамов обратил внимание, что Федеральная служба участвует в пилотном проекте по переходу на новую систему надзора с учетом риск-ориентированного подхода. Он также подчеркнул, что приоритетными направлениями деятельности терорганов в Год экологии должны быть участие и контроль за выполнением запланированных мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды. «Особое внимание следует обратить на обращения граждан в связи с ухудшением экологической обстановки при перегрузке угля в морских портах Ванино, Находки, Посьет, выбросах от мусоросжигательного завода во Владивостоке и Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, а также несанкционированных свалок в зоне строительства космодрома Восточный», - заявил зам.руководителя Росприроднадзора.

С итоговым докладом о деятельности территориальных органов Росприроднадзора в округе выступил начальник Департамента службы по ДФО Евгений Елистратов. Он доложил, что основные задачи в минувшем году выполнены всеми терорганами округа, в том числе поручения Правительства РФ. Успешно внедряются предложенные центральным аппаратом службы инновационные технологии в области контрольно-надзорной деятельности, в частности, дистанционное зондирование Земли с использованием космоснимков. Госинспекторами Росприроднадзора на Дальнем Востоке за 2016 год выявлено 2282 нарушений, наложено административных штрафов на сумму 121 млн. рублей, размер рассчитанного вреда окружающей среде в округе составил 2 млрд. рублей.

Отдельно рассмотрен вопрос о готовности региональных властей к переходу на новую систему обращения с отходами, ликвидации накопленного экологического ущерба и постановке на государственный учёт объектов негативного воздействия на окружающую среду.

По итогам совещания работа территориальных органов Росприроднадзора в Дальневосточном федеральном округе в 2016 году признана удовлетворительной. Также принято решение о ежемесячном подведении в Полпредстве промежуточных итогов исполнения планов мероприятий в рамках Года экологии и принятии мер по ликвидации несанкционированных свалок на территории округа.

[ZOOR]

Еще трое чиновников уличены в махинациях на космодроме Восточный

Военный следственный отдел СК РФ по Благовещенскому гарнизону направил в суд уголовное дело в отношении еще двух чиновников Дальспецстроя, уличенных в махинациях при строительстве космодрома Восточный. Экс-руководитель строительной организации Максим Гильдман обвиняется в хищении чужого имущества и даче взятки в особо крупном размере, а главный инженер этого предприятия Александр Ульянский -- в пособничестве своему начальнику.

-- Следствием установлено, что должностные лица изготовили и подписали поддельные договоры на выполнение работ. Кроме того, с июня по октябрь 2013 года Гильдман ежемесячно утверждал фиктивные акты сдачи-приемки выполненных работ, -- уточняет главное военно-следственное управление СК РФ.

На основании ложных бумаг Дальспецстрой перечислял денежные средства на счета, подконтрольные инженеру Дирекции космодрома Восточный Сергею Русанову. Последний, по оценкам экспертов, за «лояльность» при контроле за ходом строительства в общей сложности получит более 1,1 миллиона рублей. «Уголовное дело в отношении Русанова возбуждено и расследуется территориальными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации», -- сообщает главное военно-следственное управление СК РФ.

Вот уже и не только строители под следствием.

[ZOOR]

Миллиардеры космодрома «Восточный»: два раунда «арбитражных боев» в Хабаровске

ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» требовала у «Спецстроя России» 2,5 миллиарда рублей«неустойки» за сорванные сроки строительства, а получила «сущие копейки» -- 773 миллиона рублей


 
Вот уже воистину: у кого-то супчик жидковат, а кого-то жемчуг мелковат. Пока среднестатистический житель Дальнего Востока думал, где бы перехватить деньжат до зарплаты в кризисное время, в Хабаровске проходили «тотальные» судебные бои между двумя «титанами» -- Федеральным казенным учреждением «Дирекция космодрома «Восточный» и «Главным управлением специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства». Дирекция взыскивала неустойку по государственному контракту от 03.07.2012 года №873-КИ106/12 в размере 2 551 931 786 руб. 17 коп. (свыше двух миллиардов рублей) с подразделения «Спецстроя Россия». Пожалуй, самое богатое (в смысле финансов) арбитражное дело закончили рассматривать в феврале 2017 года в Хабаровске - дело №A73-10055/2016. Впрочем, это еще не финал. И даже, наверное, не полуфинал.

Как следует из материалов дела, 03.07.2012 г. между Федеральным космическим агентством (заказчик) и Федеральным государственным унитарным предприятием «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» (генподрядчик) заключен государственный контракта №873--КИ106/12 на выполнение работ для федеральных государственных нужд Космодром «Восточный». Контракт заключен в рамках подпрограммы «Создание обеспечивающей инфраструктуры космодрома «Восточный» федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006 -- 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 188.

Согласно пункту 2.1 контракта предметом контракта является выполнение работ по строительству объекта -- Космодром «Восточный». Строительство стартового комплекса РН «Союз-2» площадка 1С. Амурская обл., Свободненский район, ЗАТО Углегорск.

В нарушение договорных обязательств ответчиком в установленные сроки объект строительства не сдан, акт по форме КС-14 не оформлен. В связи с чем, истец начислил неустойку за период с 31.07.2015 года по 08.07.2016 года в размере 2 369 167 440 руб. 75 коп. В итоге в октябре 2016 года Арбитражный суд Хабаровского края постановил - взыскать с подразделения «Спецстроя России» не 2,5 млрд. рублей, а 773 млн. 928 тысяч рублей. Это при том, что общая стоимость контракта составляла чуть более 9 млрд. рублей. Как говорится, достались ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» от «Спецстроя» сущие «копейки».

Обе стороны не согласились с вынесенным решением и обжаловали его в 6 Арбитражный апелляционный суд, который в начале февраля этого года оставил решение без изменений - в итоге ФКУ «Дирекция космодрома Восточный», согласно этому решению, должна получить от упраздняемого «Спецстроя России» более 773 миллионов рублей. Но впереди еще третий арбитражный поединок -- в Арбитражном суде Дальневосточного округа. Возможно, будет и четвертый раунд -- в Верховном Суде РФ. Вот и верь после этого, что на Дальнем Востоке нет миллиардеров.

В этом деле удивляет такой момент: одно государственное предприятие (по сути, финансируемое из госбюджета) взыскивает с другого госпредприятия астрономические суммы денег за космодром, который так и не начал в полной мере работать.  При этом, по сути, взыскание таких сумм - это перекладывание денег из кармана в карман - и дополнительная нагрузка на судебные инстанции. Которые за свою работу также взыскивают с проигравшей стороны деньги. Не проще ли было двух предприятиям-миллиардерам дальневосточной «оборонки» мирно договориться о выплате огромной неустойки? Ведь есть же в арбитражных спорах процедура «медицации» -- мирных переговоров. Так нет же, дальневосточные «миллиардеры» предпочитают «воевать»...

Иван Суровый                                
Автор выражает благодарность пресс-службе Арбитражного суда Дальневосточного округа за помощь в подготовке материала

Ну, я бы не охарактеризовал взыскание 30% от требуемой суммы как "копеки", но все же.

[Вован]

Говорят, на Восточном закончили монтаж сломанных частей установщика. На очереди автономные испытания ТУА

[Salo]

Новости от соседей:
http://www.teleport2001.ru/news/2017-02-17/89948-nachalos-stroitelstvo-zheleznodorozhnogo-mosta-dlya-dostavki-gruzov-na-amurskiy-gpz.html

Началось строительство железнодорожного моста для доставки грузов на Амурский ГПЗ

вчера в 11:21
Состоялось погружение первой сваи в основание будущего железнодорожного моста через реку Большая Пера (Свободненский район), предназначенного для доставки грузов на Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), сообщили в пресс-центре проекта «Строительство Амурского ГПЗ».

Мост через реку Большая Пера является важным связующим звеном железнодорожной ветки, которая соединит Амурский ГПЗ с Забайкальской железной дорогой. Протяженность мостового перехода составит 252 м. Он будет состоять из восьми опор и семи пролетных строений.
Продолжается строительство других объектов железнодорожной инфраструктуры: железнодорожных путей необщего пользования протяженностью около 45 км, двух железнодорожных станций -- Заводская и Заводская-2, путепровода через автодорогу Благовещенск -- Свободный.

При сооружении объектов применяются уникальные технические решения. В частности, конструкцией путепровода предусмотрена съемная верхняя часть, что позволит перевозить по автодороге крупногабаритное оборудование для Амурского ГПЗ.
Всего на строительство объектов железнодорожной инфраструктуры мобилизовано 225 человек персонала и 104 единицы техники.
 
Фото предоставлено объединенным пресс-центром Амурского интегрированного проекта «Строительство Амурского ГПЗ»

[zandr]

http://tass.ru/kosmos/4041444

Созданные для Байконура ракеты "Союз" не подходят для запуска с Восточного

© Марина Лысцева/ТАСС
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Ракетно-космический центр "Прогресс" изготовит новые ракеты "Союз-2" для запуска метеоспутников "Метеор" с космодрома Восточный, поскольку имеющиеся носители, произведенные с учетом условий Байконура, не подходят для нового российского космодрома, сообщил сегодня ТАСС гендиректор предприятия Александр Кирилин.
"На третий квартал 2017 года запланировано изготовление и доставка на космодром Восточный двух ракет-носителей "Союз-2": этапа 1а - для запуска космического аппарата "Канопус-В" (двух аппаратов - прим. ТАСС) и этапа 1б - для запуска космического аппарата "Метеор", - рассказал он.
Необходимость в новых ракетах возникла в связи изменениями, внесенными в конструкцию стартового комплекса космодрома Восточный. "Стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2" космодрома Восточный отличается от аналогичных стартовых комплексов космодрома Байконур наличием мобильной башни обслуживания. Для отвода паров жидкого кислорода за пределы башни обслуживания на ракете-носителе предусмотрены специальные пароотводные устройства", - пояснил Кирилин.
Ряд новшеств получили и сами носители. "Модернизации подверглась бортовая вычислительная машина ракеты-носителя, которая стала более современной, производительной и менее габаритной. Новые химические источники тока, установленные на ракете, являются батареями постоянной готовности и не требуют зарядно-аккумуляторной станции. Впервые на РН "Союз-2" устанавливается российская система бортового видеоконтроля процессов разделения блоков РН в полете", - рассказал глава предприятия.
Ближайший запуск спутника "Метеор-М" №2-1, как ранее сообщалось, намечен с Восточного на конец 2017 года, сразу после запуска двух спутников дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №3 и №4, а следующий "Метеор-М" №2-2 планируется запустить в 2018 году. При этом, по словам Кирилина, планировалось, что пуски "Метеоров" будут проводиться с космодрома Байконур, поэтому РКЦ "Прогресс" были изготовлены и сданы Роскосмосу две ракеты-носителя "Союз-2.1б".
Изначально запуск "Метеора-М" №2-1 должен был состояться в 2014 году, "Метеора-М" №2-2 - в 2015 году, когда Восточный только строился. Затем планы поменялись и пуски перенесли с Байконура на Восточный. Поэтому сейчас госкорпорация "Роскосмос" ищет новые предложения по нагрузке для уже имеющихся ракет, пояснил ситуацию гендиректор РКЦ "Прогресс".

[ZOOR]

zandr пишет:
Изначально запуск "Метеора-М" №2-1 должен был состояться в 2014 году, "Метеора-М" №2-2 - в 2015 году, когда Восточный только строился. Затем планы поменялись и пуски перенесли с Байконура на Восточный. Поэтому сейчас госкорпорация "Роскосмос" ищет новые предложения по нагрузке для уже имеющихся ракет, пояснил ситуацию гендиректор РКЦ "Прогресс".

А что, для Ресурсов 4 и 5 ракеты уже тоже готовы?

[zandr]

https://ria.ru/science/20170227/1488842011.html

Пуск "Ангары" состоится в 2021 году, заявил Рогозин
СОЧИ, 27 фев -- РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что первый пуск новейшей ракеты "Ангара" с космодрома Восточный состоится в 2021 году, несмотря на то, что строительство соответствующего стартового комплекса завершится позже.
На форуме в Сочи у Рогозина спросили, не означает ли, что планируемое в 2025 году окончание строительства стартового комплекса под "Ангару" говорит о том, что раньше 2025-го запусков "Ангары" с Восточного не будет.

"Нет, раньше. В 2021-м пуск будет. Достроим", -- сказал он журналистам.

В конце декабря Рогозин сообщил, что строительство наземной инфраструктуры для запусков "Ангары" начнется на космодроме Плесецк в 2017 году.

[Штуцер]

zandr пишет:
"Нет, раньше. В 2021-м пуск будет. Достроим ", -- сказал он журналистам.

А зуб?

[zandr]

http://tass.ru/kosmos/4072553

Административное здание для работников космодрома Восточный построили в Циолковском
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 марта. /ТАСС/. Административное здание для работников космодрома Восточный передали в эксплуатацию в наукограде Циолковский в Амурской области, сообщила в понедельник пресс-служба ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое России
"Новое административное здание - это многофункциональный объект, в котором предусмотрены рабочие места для 95 специалистов различных направлений не только города Циолковский, но и всего космодрома Восточный. В здании предусмотрены кабинеты администрации и руководителей различных подразделений, конференц-зал на 150 мест, помещения для архива, для хранения и ремонта оборудования, для копировально-множительной службы, комнаты для дежурных, серверная, диспетчерский пункт и другие служебные помещения", - сказали в пресс-службе.
Трехэтажное административное здание в форме треугольника имеет индивидуальное архитектурное и цветовое решения. Его главный фасад выходит на магистральную дорогу, которая ведет на космодром Восточный. Общая площадь сооружения - 2,9 тыс. квадратных метров. В здании кроме административных и служебных помещений разместятся студия кабельного телевидения и ЗАГС.
"В этом году у "Спецстройтехнологии" большие планы по строительству Циолковского - это сдача в ближайшее время детского сада и трех жилых домов, а до конца года мы должны построить еще семь многоквартирных домов. Тогда новый микрорайон на космодроме Восточный приобретет целостный вид", - отметил главный инженер управления по строительству объектов космодрома Восточный "Спецстройтехнологии" Борис Мельников.
Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром, расположенный в Амурской области вблизи будущего наукограда Циолковский. Строительство, начавшееся в 2012 году, заняло менее четырех лет: в апреле 2016 года с космодрома был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный позволит обеспечить полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость отечественной космонавтики от расположенного в Казахстане Байконура.

[Glaurung]

Вован пишет:
Говорят, на Восточном закончили монтаж сломанных частей установщика. На очереди автономные испытания ТУА

Главное - чтобы проверили синхронность и равную длину хода обоих гидравлических опор, а то придется как на первой машине часов 5 кувыркаться с установкой и столько же со снятием.

[ZOOR]

Не прошло и 2-х лет

Задолженность по зарплате перед строителями космодрома Восточный погашена

ВЛАДИВОСТОК, 6 мар -- РИА Новости. Задолженность перед сотрудниками Тихоокеанской мостостроительной компании, которая строила космодром Восточный, полностью погашена, сообщает прокуратура Приморья.

«В период с 22 апреля 2015 по настоящее время ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" работникам выплачена задолженность по заработной плате на общую сумму порядка 285 миллиона рублей. На минувшей неделе, в том числе благодаря принятым прокуратурой края мерам реагирования, задолженность перед работниками ЗАО "ТМК" погашена в полном объёме», -- говорится в сообщении.

Ранее ТМК заявляла, что причиной задолженности в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями космодрома Восточный стали действия экс-руководителя ТМК Виктора Гребнева, который покупал яхты и строил особняк.

В отношении Гребнева было возбуждено дело по статье «злоупотребление полномочиями». Также в конце июля 2016 года стало известно, что Гребневу предъявлено обвинение по факту преднамеренного банкротства компании. В конце апреля осужден на 3 года и 3 месяца еще один бывший глава ТМК Игорь Нестеренко.

Ранее работники ТМК отправили официальное обращение президенту РФ Владимиру Путину в связи с имеющейся задолженностью по зарплате. Оно стало вторым за 2015 год после обращения в ходе «прямой линии» главы государства. Тогда Путин отметил, что берет ситуацию под личный контроль.

[Salo]

http://www.aex.ru/news/2017/3/6/167009/

Федор Конюхов решил подняться в стратосферу с космодрома "Восточный"

Федор Конюхов
Фото с сайта konyukhov.ru

6 марта 2017 г., AEX.RU -  Российский путешественник Федор Конюхов вместо Якутии выбрал космодром "Восточный" в качестве стартовой площадки для полета в стратосферу, цель которого - установить новый мировой рекорд высоты для теплового аэростата. Об этом пишет Интерфакс.
 
 "Старт мы хотим дать с космодрома "Восточный" и тем самым привлечь внимание всего мира к нашему космодрому, что он не секретный, не частный, он открыт всему миру для изучения космического пространства", - сообщил Конюхов в понедельник журналистам в Ставрополе.
 
 Он добавил, что к конструированию шара объемом 100 тыс. кубометров уже привлечены специалисты из Англии, Франции, Голландии, Бельгии и Америки.
 
 "В апреле уже полечу смотреть, как строится кабина. Я буду находиться в гондоле, в условиях разреженного воздуха, практически как космонавт. Дышать буду не в маске. Оборудование будет похоже на то, что есть на подводных лодках, углекислый газ будет преобразовываться в кислород", - уточнил путешественник.
 
 Конюхов отметил, что он намерен подняться в стратосферу на высоту 25 километров.
 
 Ранее сообщалось, что Конюхов изначально планировал лететь из Якутии, чтобы улучшить достижение индийца Виджайпат Синганья (который поднялся на высоту 21 тыс. 27 метров), поднявшись до 21 тыс. 658 метров.
 
 Проект уже включен в календарь Русского географического общества, будет проходить при поддержке Федерального агентства по туризму и Российского союза промышленников и предпринимателей. Полет в стратосферу планируется показать в прямом эфире на российских каналах, а также осветить в крупнейших мировых СМИ.

[George]

Salo пишет:
Федор Конюхов решил подняться в стратосферу с космодрома "Восточный"

Если полетит, то можно будет поздравить космодром с началом пилотируемых полетов с него. 

[zandr]

http://www.russian.space/675/

ЦЭНКИ запускает сайты космодромов Байконур и Восточный
Для расширения информации о работе космодромов, их истории, людях и жизни ЦЭНКИ (Космодромы России, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») запускает web-сайты космодромов Байконур и Восточный: baikonur.russian.space,  vostok.russian.space.
Информация, предоставленная на сайтах, адресована журналистам, специалистам, партнёрам и всем, кто интересуется отраслью.
Здесь - самая актуальная информация о космодромах, пусковых услугах, новостях и важных событиях, перспективах развития.
На сайте космодрома Восточный - история создания первого гражданского космодрома современной России, жизнь нового города Циолковский и Амурской области.
А посетителей сайта космодрома Байконур ждет 3D версия музея космодрома - панорамная экскурсия с возможностью «посещения» и осмотра всех экспозиционных и выставочных залов, мемориальных домиков Сергея Королёва и Юрия Гагарина, а также экспонатов, расположенных на территории комплекса.  В проекте 40 круговых (360 градусов) панорам, более 230 интерактивных экспозиционных выставок и около 250 экспонатов с аннотацией.

[Bauer]

Дмитрий Рогозин @Rogozin:https://twitter.com/Rogozin/status/843795434225188864
Во второй половине года с #Восточный будут стартовать две ракеты. Затем космодром переходит на полную загрузку по несколько пусков в год

[Salo]

https://sdelanounas.ru/blogs/91597/#cut

Открытие поликлиники медико-санитарной части космодрома Восточный состоялось в Циолковском
 
20 марта состоялось открытие поликлиники медико-санитарной части космодрома Восточный в Циолковском.
Поликлиника, в которой разместились специалисты 16 врачебных специальностей, обладает мощной диагностической базой. Есть все необходимое для реабилитации пациентов, в том числе в позднем периоде сосудистых катастроф. В рентгенологическом кабинете установлена телеуправляемая система «Омега». Есть кабинет маммографии, компьютерный томограф.
В Циолковском строят микрорайон на 14 жилых домов и 2 объекта соцкультбыта.
На сегодня завершено строительство 5 жилых домов, из них 4 дома уже заселены. В мае 2017 планируется завершить работы ещё на 2-х жилых домах. До конца июня строители пообещали завершить строительство детского сада на 230 мест с бассейном.
Всего в текущем году в Циолковском будет построено около 1,3 тыс. квартир, в которые планируется заселить 4 тыс. человек. Кроме того, построено многофункциональное административное здание, где помимо прочих офисов разместятся ЗАГС, телестудия и администрация нового города.
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=816329&sec=1671

[Salo]

 Дмитрий Рогозин‏Подлинная учетная запись @Rogozin  12 ч.12 часов назад  
А это ясли-садик на 140 малышей, которые родятся в семьях работников космодрома #Восточный
   
   
 

[Salo]

Дмитрий Рогозин‏Подлинная учетная запись @Rogozin 12 ч.12 часов назад
Красивый город строим
 
 
 
   Дмитрий Рогозин‏Подлинная учетная запись @Rogozin  13 ч.13 часов назад  
Такое оборудование будет обслуживать работников космодрома #Восточный и жителей города Циолковский
 
 
 
 
 
   Дмитрий Рогозин‏Подлинная учетная запись @Rogozin  13 ч.13 часов назад  
На космодроме Восточный начала работу уникальная поликлиника ФМБА
http://tass.ru/kosmos/4108817