Национальный космодром на Дальнем Востоке

[George]

Большой пишет:
посыпались закупки  

Хорошо.  

[ZOOR]

Большой пишет:
посыпались закупки    

Комаров что-то про ФЦП "Космодромы ...." говорил там разве?

А.Фарафонов пишет:
По России 24 идет интервью Игоря Комарова, на ютубе можно микшер отмотать:
 

[zandr]

http://tass.ru/kosmos/3995091

ЦЭНКИ взял на себя руководство субподрядчиками на космодроме Восточный
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры направил своих специалистов на достройку объектов для ракет-носителей "Союз-2" на космодроме Восточный и взял на себя функции координации и финансирования субподрядчиков, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.
"Мы надеемся, что сейчас то, что происходит, сейчас более 300 человек только ЦЭНКИ работает и замыкает на себя субподрядчиков и обеспечивает их финансирование, которое, по-сути, встало до этого, что это обеспечит необходимый темп работ, чтобы, в первую очередь, обеспечить два пуска, которые мы планируем сделать с Восточного в конце года", - сказал он.
Ранее сообщалось, что госкорпорация "Роскосмос" определила ЦЭНКИ генеральным подрядчиком по строительству ряда объектов космодрома Восточный взамен ликвидированного Спецстроя. ЦЭНКИ будет достраивать стартовый и технический комплексы для ракет-носителей "Союз".

[ZOOR]

Глава Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Рано Джураева — о строительстве Восточного, «Морском старте» и возвращении «Сатаны» на Байконур
....
Вы сказали, что финансовое положение у предприятия на сегодняшний день устойчивое. Что вы имеете в виду?
— За весь период, что я тут работаю, не было ни одного срыва по зарплате. Нам важно это обеспечивать и дальше. У нас также нет никаких просроченных долгов перед государством и налоговыми органами. Обеспечено своевременное обслуживание кредитного портфеля и отсутствие дефолтов по каким-либо долгам предприятия.
В 2016 году мы впервые вышли в прибыль. Благодаря началу нового этапа в развитии наземной космической инфраструктуры, связанной с Восточным и другими объектами, в прошлом году у нас получилось примерно 50 млрд доходов и 48 млрд рублей расходов. В структуре доходов 45% пришлось на работы в интересах Минобороны, 45% — на «Роскосмос», еще 10% составили внебюджетные поступления. При этом с помощью антикризисных мер мы сэкономили за прошлый год 2 млрд рублей.
У нас есть бюджет на 2017 год и даже уже сверстаны бюджеты на 2018 и 2019 годы. Мы заложили, конечно, их с прибылью. В 2017 году ожидаем оборот компании на уровне 50 млрд рублей, где-то около 46 млрд рублей составят расходы. Доля бюджетных средств вновь составит 90%. При этом поступления от «Роскосмоса» и Минобороны распределятся как 60 на 40 соответственно. Это связано с планируемым началом финансирования работ по второму этапу строительства на Восточном после утверждения в этом году, я надеюсь, Федеральной целевой программы развития российских космодромов. И, как обычно, еще 10% в нашей структуре доходов придется на внебюджетные источники.
...
— К какому сроку вы ожидаете утверждения госпрограммы развития космодромов на период до 2025 года? И какие там будут параметры?
— Обоснованием и продвижением ФЦП занимаются соответствующие подразделения «Роскосмоса». Мы свою часть предоставили. Вполне реально, что утверждена она будет в первой половине 2017 года.
Тем не менее в части проекта строительства второй очереди Восточного работы не прекращаются. Сейчас идет финансирование по линии опытно-конструкторских работ. А финансирование строительно-монтажных работ в полном объеме заложено в ФЦП, поэтому оно начнется с момента утверждения программы.
Цифра 500 млрд для ФЦП «Развитие российских космодромов» пока остается актуальной. Ее никто не менял. Если какое-то новое сокращение и будет, то небольшое. Насколько я понимаю, у нас просто что-то по срокам строительства куда-то может сдвинуться. Как раз сейчас взят период — I квартал, для того чтобы определить все приоритеты по срокам.
— Сдвигаются ли планы по развитию инфраструктуры на Восточном?
— Нет, всё остается в силе. 2017–2018 годы — начало строительства стартового и технического комплексов для «Ангары». 2021 год — первый пуск ракеты. 2023 год —запуск пилотируемого корабля. Для стартового комплекса «Ангары» будет выделено около 40 млрд рублей в части установки технологического оборудования.
Основная задача нашего центра сейчас — это подготовиться к пускам ракет «Союз», запланированным на ноябрь-декабрь 2017 года. Мы сейчас осуществляем достройку стартового и технического комплексов, а также пяти водозаборных станций, которые обеспечивают космодром водой. Выбрали подрядчиков, уточняем сметы. В целом на сегодня у нас определены восемь подрядчиков, которые будут с нами работать.
Весь объем работ по первой очереди на Восточном реально закончить за один год. И мы планируем до конца года завершить практически все работы. Однако нам придется прерывать строительные работы на время подготовки ракеты-носителя, космического аппарата, разгонного блока непосредственно к пуску. В связи с этим работы в техническом комплексе закончатся в I квартале 2018 года.

[zandr]

https://ria.ru/science/20170209/1487502105.html

На космодроме "Восточный" начали монтаж оборудования для следующего пуска

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
ВЛАДИВОСТОК, 9 фев – РИА Новости. Специалисты ФГУП "ЦЭНКИ" (входит в "Роскосмос"  начали монтаж технологического оборудования для разгонного блока "Фрегат" в сооружениях стартового и технического комплексов космодрома "Восточный" для обеспечения следующего пуска, сообщает ФГУП.
"Оборудование изготовлено НПО им. С.А.Лавочкина, оно устанавливается в помещениях командного пункта, стартового сооружения стартового комплекса и монтажно-испытательного корпуса космических аппаратов унифицированного технического комплекса. Завершить монтаж и пуско-наладочные работы планируется до конца апреля", — говорится в сообщении.
Далее, согласно технологии, будут проведены автономные и комплексные испытания. Специалисты филиала ФГУП "ЦЭНКИ" — КЦ "Восточный" обеспечивают сопровождение работ. Авторский надзор по монтажу технологического оборудования осуществляют сотрудники филиала ФГУП "ЦЭНКИ" — КБ "Мотор", филиала ФГУП "ЦЭНКИ" — НИИСК, НПО "им. С.А.Лавочкина", НПЦ АП.
Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля.

[ZOOR]

zandr пишет:
Специалисты ФГУП "ЦЭНКИ" (входит в "Роскосмос"   начали монтаж технологического оборудования для разгонного блока "Фрегат" в сооружениях стартового и технического комплексов космодрома "Восточный" для обеспечения следующего пуска, сообщает ФГУП.

Хм, в первый раз слышу, чтоб у ЦЭНКИ были еще и СпецМонтажПодразделения.
Это ИМХО из той же оперы, что и "специалисты НАКУ осуществили увод РБ на орбиту захоронения"

[ZOOR]

Руководители Дальспецстроя готовятся к суду в Свободном

Два ключевых руководителя Дальспецстроя России в ближайшее время предстанут перед судом. Военная прокуратура подготовила обвинительное заключение по делу начальника и главного инженера этой подрядной организации. По мнению следователей, обвиняемые участвовали в присвоении одного миллиона рублей. Эти деньги были перечислены чиновникам за лояльность при строительстве космодрома Восточный

— Руководитель главного управления специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа обвиняется в присвоении и растрате вверенного ему имущества (ст. 160 Уголовного кодекса РФ) и даче взятки (ст. 291 УК РФ), а его подчиненный — в пособничестве в присвоении и растрате (ст. 33 и 160 УК РФ), — сообщили в военной прокуратуре Благовещенского гарнизона.

Кроме них под стражей в настоящее время находятся и получатели взятки. Уголовное дело в отношении руководства Дальспецстроя будет рассматриваться в Свободненском городском суде.

[Штуцер]

ZOOR пишет:
Уголовное дело в отношении руководства Дальспецстроя будет рассматриваться в Свободненском городском суде.

Да здравствует Свободный суд, самый свободный суд в мире!

[ZOOR]

Роскосмос запустил видеотрансляцию с космодрома "Восточный"

Два года назад было

[zandr]

ZOOR пишет:
Роскосмос запустил видеотрансляцию с космодрома "Восточный"

Два года назад было

И что? До сих пор показывает?

[ZOOR]

zandr пишет:

ZOOR пишет:
 Роскосмос запустил видеотрансляцию с космодрома "Восточный"

Два года назад было

И что? До сих пор показывает?

Там надо было тогда прямую трансляцию "из зала суда" открывать. Правда, не могу сказать с уверенностью, что наша судебная процессуальная процедура такое позволяет.

http://oborona.gov.ru/media/video/vostochnylive

Ведутся технические работы. Трансляция возобновится в ближайшее время
 
 
По поручению вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Рогозина Федеральное космическое агентство предлагает онлайн видео с камер, установленных на строительной площадке космодрома Восточный.
 
 
 В ходе поездки на объекты космодрома Восточный 30 января 2015 года заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Рогозин провел заседание комиссии по контролю хода его строительства.
 
 
 На заседании вице-премьер дал распоряжение о том, чтобы трансляции видео с онлайн-камер, расположенных на стройке, были общедоступными: "Это народная стройка, и я хочу, чтобы те камеры, которые стоят у нас на основных объектах, выходили не только на мой рабочий компьютер в Москве. Мы выведем картинку по общим объектам на сайты Роскосмоса и коллегии ВПК, – сказал заместитель Председателя Правительства, – считайте, что это будет народный мониторинг за тем, что происходит на стройке".
 

[Атяпа]

ZOOR пишет:

zandr пишет:

ZOOR пишет:
 Роскосмос запустил видеотрансляцию с космодрома "Восточный"

Два года назад было

И что? До сих пор показывает?

Там надо было тогда прямую трансляцию "из зала суда" открывать. Правда, не могу сказать с уверенностью, что наша судебная процессуальная процедура такое позволяет.

 http://oborona.gov.ru/media/video/vostochnylive

Ведутся технические работы. Трансляция возобновится в ближайшее время
 
 
По поручению вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Рогозина Федеральное космическое агентство предлагает онлайн видео с камер, установленных на строительной площадке космодрома Восточный.
 
 
 В ходе поездки на объекты космодрома Восточный 30 января 2015 года заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Рогозин провел заседание комиссии по контролю хода его строительства.
 
 
 На заседании вице-премьер дал распоряжение о том, чтобы трансляции видео с онлайн-камер, расположенных на стройке, были общедоступными: "Это народная стройка, и я хочу, чтобы те камеры, которые стоят у нас на основных объектах, выходили не только на мой рабочий компьютер в Москве. Мы выведем картинку по общим объектам на сайты Роскосмоса и коллегии ВПК, – сказал заместитель Председателя Правительства, – считайте, что это будет народный мониторинг за тем, что происходит на стройке".
 

Уже было. При строительстве после пожаров с той же целью (народный мониторинг!) тоже вешали видеокамеры. Правда, пришлось ещё по милиционеру поставить - чтоб камеры не украли...

[Дмитрий Инфан]

А дату ещё не назначили.

[ZOOR]

Дату не назначили, а насрать успели

Россия. ДФО > Экология > rpn.gov.ru, 10 февраля 2017 > № 2069499

9 февраля 2017 г. в Хабаровске под председательством заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Рамиля Низамова состоялось совещание по подведению итогов работы территориальных органов Росприроднадзора Дальневосточного федерального округа (ДФО) за 2016 год. В нем приняли участие заместитель Полномочного представителя Президента РФ в ДФО Владимир Солодов, представители органов исполнительной власти субъектов Дальневосточного федерального округа, руководители территориальных органов Росприроднадзора.

Во вступительном слове Рамиль Низамов обратил внимание, что Федеральная служба участвует в пилотном проекте по переходу на новую систему надзора с учетом риск-ориентированного подхода. Он также подчеркнул, что приоритетными направлениями деятельности терорганов в Год экологии должны быть участие и контроль за выполнением запланированных мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды. «Особое внимание следует обратить на обращения граждан в связи с ухудшением экологической обстановки при перегрузке угля в морских портах Ванино, Находки, Посьет, выбросах от мусоросжигательного завода во Владивостоке и Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, а также несанкционированных свалок в зоне строительства космодрома Восточный», - заявил зам.руководителя Росприроднадзора.

С итоговым докладом о деятельности территориальных органов Росприроднадзора в округе выступил начальник Департамента службы по ДФО Евгений Елистратов. Он доложил, что основные задачи в минувшем году выполнены всеми терорганами округа, в том числе поручения Правительства РФ. Успешно внедряются предложенные центральным аппаратом службы инновационные технологии в области контрольно-надзорной деятельности, в частности, дистанционное зондирование Земли с использованием космоснимков. Госинспекторами Росприроднадзора на Дальнем Востоке за 2016 год выявлено 2282 нарушений, наложено административных штрафов на сумму 121 млн. рублей, размер рассчитанного вреда окружающей среде в округе составил 2 млрд. рублей.

Отдельно рассмотрен вопрос о готовности региональных властей к переходу на новую систему обращения с отходами, ликвидации накопленного экологического ущерба и постановке на государственный учёт объектов негативного воздействия на окружающую среду.

По итогам совещания работа территориальных органов Росприроднадзора в Дальневосточном федеральном округе в 2016 году признана удовлетворительной. Также принято решение о ежемесячном подведении в Полпредстве промежуточных итогов исполнения планов мероприятий в рамках Года экологии и принятии мер по ликвидации несанкционированных свалок на территории округа.

[ZOOR]

Еще трое чиновников уличены в махинациях на космодроме Восточный

Военный следственный отдел СК РФ по Благовещенскому гарнизону направил в суд уголовное дело в отношении еще двух чиновников Дальспецстроя, уличенных в махинациях при строительстве космодрома Восточный. Экс-руководитель строительной организации Максим Гильдман обвиняется в хищении чужого имущества и даче взятки в особо крупном размере, а главный инженер этого предприятия Александр Ульянский — в пособничестве своему начальнику.

— Следствием установлено, что должностные лица изготовили и подписали поддельные договоры на выполнение работ. Кроме того, с июня по октябрь 2013 года Гильдман ежемесячно утверждал фиктивные акты сдачи-приемки выполненных работ, — уточняет главное военно-следственное управление СК РФ.

На основании ложных бумаг Дальспецстрой перечислял денежные средства на счета, подконтрольные инженеру Дирекции космодрома Восточный Сергею Русанову. Последний, по оценкам экспертов, за «лояльность» при контроле за ходом строительства в общей сложности получит более 1,1 миллиона рублей. «Уголовное дело в отношении Русанова возбуждено и расследуется территориальными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации», — сообщает главное военно-следственное управление СК РФ.

Вот уже и не только строители под следствием.

[ZOOR]

Миллиардеры космодрома «Восточный»: два раунда «арбитражных боев» в Хабаровске

ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» требовала у «Спецстроя России» 2,5 миллиарда рублей«неустойки» за сорванные сроки строительства, а получила «сущие копейки» — 773 миллиона рублей


 
Вот уже воистину: у кого-то супчик жидковат, а кого-то жемчуг мелковат. Пока среднестатистический житель Дальнего Востока думал, где бы перехватить деньжат до зарплаты в кризисное время, в Хабаровске проходили «тотальные» судебные бои между двумя «титанами» — Федеральным казенным учреждением «Дирекция космодрома «Восточный» и «Главным управлением специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства». Дирекция взыскивала неустойку по государственному контракту от 03.07.2012 года №873-КИ106/12 в размере 2 551 931 786 руб. 17 коп. (свыше двух миллиардов рублей) с подразделения «Спецстроя Россия». Пожалуй, самое богатое (в смысле финансов) арбитражное дело закончили рассматривать в феврале 2017 года в Хабаровске – дело №A73-10055/2016. Впрочем, это еще не финал. И даже, наверное, не полуфинал.

Как следует из материалов дела, 03.07.2012 г. между Федеральным космическим агентством (заказчик) и Федеральным государственным унитарным предприятием «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» (генподрядчик) заключен государственный контракта №873—КИ106/12 на выполнение работ для федеральных государственных нужд Космодром «Восточный». Контракт заключен в рамках подпрограммы «Создание обеспечивающей инфраструктуры космодрома «Восточный» федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006 — 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 188.

Согласно пункту 2.1 контракта предметом контракта является выполнение работ по строительству объекта — Космодром «Восточный». Строительство стартового комплекса РН «Союз-2» площадка 1С. Амурская обл., Свободненский район, ЗАТО Углегорск.

В нарушение договорных обязательств ответчиком в установленные сроки объект строительства не сдан, акт по форме КС-14 не оформлен. В связи с чем, истец начислил неустойку за период с 31.07.2015 года по 08.07.2016 года в размере 2 369 167 440 руб. 75 коп. В итоге в октябре 2016 года Арбитражный суд Хабаровского края постановил – взыскать с подразделения «Спецстроя России» не 2,5 млрд. рублей, а 773 млн. 928 тысяч рублей. Это при том, что общая стоимость контракта составляла чуть более 9 млрд. рублей. Как говорится, достались ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» от «Спецстроя» сущие «копейки».

Обе стороны не согласились с вынесенным решением и обжаловали его в 6 Арбитражный апелляционный суд, который в начале февраля этого года оставил решение без изменений – в итоге ФКУ «Дирекция космодрома Восточный», согласно этому решению, должна получить от упраздняемого «Спецстроя России» более 773 миллионов рублей. Но впереди еще третий арбитражный поединок — в Арбитражном суде Дальневосточного округа. Возможно, будет и четвертый раунд — в Верховном Суде РФ. Вот и верь после этого, что на Дальнем Востоке нет миллиардеров.

В этом деле удивляет такой момент: одно государственное предприятие (по сути, финансируемое из госбюджета) взыскивает с другого госпредприятия астрономические суммы денег за космодром, который так и не начал в полной мере работать.  При этом, по сути, взыскание таких сумм – это перекладывание денег из кармана в карман – и дополнительная нагрузка на судебные инстанции. Которые за свою работу также взыскивают с проигравшей стороны деньги. Не проще ли было двух предприятиям-миллиардерам дальневосточной «оборонки» мирно договориться о выплате огромной неустойки? Ведь есть же в арбитражных спорах процедура «медицации» — мирных переговоров. Так нет же, дальневосточные «миллиардеры» предпочитают «воевать»...

Иван Суровый                                
Автор выражает благодарность пресс-службе Арбитражного суда Дальневосточного округа за помощь в подготовке материала

Ну, я бы не охарактеризовал взыскание 30% от требуемой суммы как "копеки", но все же.

[Вован]

Говорят, на Восточном закончили монтаж сломанных частей установщика. На очереди автономные испытания ТУА

[Salo]

Новости от соседей:
http://www.teleport2001.ru/news/2017-02-17/89948-nachalos-stroitelstvo-zheleznodorozhnogo-mosta-dlya-dostavki-gruzov-na-amurskiy-gpz.html

Началось строительство железнодорожного моста для доставки грузов на Амурский ГПЗ

вчера в 11:21
Состоялось погружение первой сваи в основание будущего железнодорожного моста через реку Большая Пера (Свободненский район), предназначенного для доставки грузов на Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), сообщили в пресс-центре проекта «Строительство Амурского ГПЗ».

Мост через реку Большая Пера является важным связующим звеном железнодорожной ветки, которая соединит Амурский ГПЗ с Забайкальской железной дорогой. Протяженность мостового перехода составит 252 м. Он будет состоять из восьми опор и семи пролетных строений.
Продолжается строительство других объектов железнодорожной инфраструктуры: железнодорожных путей необщего пользования протяженностью около 45 км, двух железнодорожных станций — Заводская и Заводская-2, путепровода через автодорогу Благовещенск — Свободный.

При сооружении объектов применяются уникальные технические решения. В частности, конструкцией путепровода предусмотрена съемная верхняя часть, что позволит перевозить по автодороге крупногабаритное оборудование для Амурского ГПЗ.
Всего на строительство объектов железнодорожной инфраструктуры мобилизовано 225 человек персонала и 104 единицы техники.
 
Фото предоставлено объединенным пресс-центром Амурского интегрированного проекта «Строительство Амурского ГПЗ»

[zandr]

http://tass.ru/kosmos/4041444

Созданные для Байконура ракеты "Союз" не подходят для запуска с Восточного

© Марина Лысцева/ТАСС
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Ракетно-космический центр "Прогресс" изготовит новые ракеты "Союз-2" для запуска метеоспутников "Метеор" с космодрома Восточный, поскольку имеющиеся носители, произведенные с учетом условий Байконура, не подходят для нового российского космодрома, сообщил сегодня ТАСС гендиректор предприятия Александр Кирилин.
"На третий квартал 2017 года запланировано изготовление и доставка на космодром Восточный двух ракет-носителей "Союз-2": этапа 1а - для запуска космического аппарата "Канопус-В" (двух аппаратов - прим. ТАСС) и этапа 1б - для запуска космического аппарата "Метеор", - рассказал он.
Необходимость в новых ракетах возникла в связи изменениями, внесенными в конструкцию стартового комплекса космодрома Восточный. "Стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2" космодрома Восточный отличается от аналогичных стартовых комплексов космодрома Байконур наличием мобильной башни обслуживания. Для отвода паров жидкого кислорода за пределы башни обслуживания на ракете-носителе предусмотрены специальные пароотводные устройства", - пояснил Кирилин.
Ряд новшеств получили и сами носители. "Модернизации подверглась бортовая вычислительная машина ракеты-носителя, которая стала более современной, производительной и менее габаритной. Новые химические источники тока, установленные на ракете, являются батареями постоянной готовности и не требуют зарядно-аккумуляторной станции. Впервые на РН "Союз-2" устанавливается российская система бортового видеоконтроля процессов разделения блоков РН в полете", - рассказал глава предприятия.
Ближайший запуск спутника "Метеор-М" №2-1, как ранее сообщалось, намечен с Восточного на конец 2017 года, сразу после запуска двух спутников дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №3 и №4, а следующий "Метеор-М" №2-2 планируется запустить в 2018 году. При этом, по словам Кирилина, планировалось, что пуски "Метеоров" будут проводиться с космодрома Байконур, поэтому РКЦ "Прогресс" были изготовлены и сданы Роскосмосу две ракеты-носителя "Союз-2.1б".
Изначально запуск "Метеора-М" №2-1 должен был состояться в 2014 году, "Метеора-М" №2-2 - в 2015 году, когда Восточный только строился. Затем планы поменялись и пуски перенесли с Байконура на Восточный. Поэтому сейчас госкорпорация "Роскосмос" ищет новые предложения по нагрузке для уже имеющихся ракет, пояснил ситуацию гендиректор РКЦ "Прогресс".

[ZOOR]

zandr пишет:
Изначально запуск "Метеора-М" №2-1 должен был состояться в 2014 году, "Метеора-М" №2-2 - в 2015 году, когда Восточный только строился. Затем планы поменялись и пуски перенесли с Байконура на Восточный. Поэтому сейчас госкорпорация "Роскосмос" ищет новые предложения по нагрузке для уже имеющихся ракет, пояснил ситуацию гендиректор РКЦ "Прогресс".

А что, для Ресурсов 4 и 5 ракеты уже тоже готовы?